工程款拖欠时效性(工程款拖欠最快解决方法)

工程款追讨三年诉讼时效溯及既往吗

一、工程款追讨的诉讼时效是多长时间

1、施工单位追讨工程款是有时效限制的，追讨工程款的时效一般是三年，从施工单位知道工程款被拖欠开始计算。

2、法律规定：《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。



二、追讨工程款需要准备哪些证据

追讨工程款需要准备以下证据：

(1)施工单位资质证书；

(2)工程招投标文件；

(3)工程报建、规划、国土、施工许可文件；

(4)建筑安装工程承包合同书及其补充协议；

(5)施工图纸；

(6)不可抗力证明文件及损失证明；

(7)工程进度情况、工程施工日志；

(8)工程量增减的签证；

(9)设计变更的文件；

(10)质量验收的证明；

(11)工程进度付款凭据；

(12)工程分包情况；

(13)工程总决算书或分阶段结算书等；

上述的证据都是在诉讼前就已经形成的，所以在施工过程中，要注意这些证据材料的搜集、管理。

用书面形式将工程施工的情况固定下来:

1、如发生了设计变更的事实，就必须将相关设计单位、规划部门的书面原件保存下来；

2、施工中与建设单位或监理单位的会议记录等，都应由各方参会人员签字并妥善保存；

3、如果出现工期延长的情况，应当立即与建设单位等书面确定延长的缘由和处理办法，防止非施工单位原因而被建设单位当作拒付、少付或追究违约责任的理由；

4、如出现连日的大雨或其它恶劣天气导致工程难以进行的，就必须让建设单位或监理单位做好签证的工作，对于被拒绝签证的，应当将原始资料和相关证明材料留档保存，便于日后索赔。

声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过举报联系删除

平台工程建筑律师团队官方认证在线咨询

我是平台工程建筑律师团队，擅长工程建筑法律专业，如看完文章后您还有任何疑问，可向我在线咨询。

引用法条

[1] 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

延伸阅读主编精选推荐

热民事诉讼时效多长时间

热普通诉讼时效多长时间

热欠钱诉讼时效多长时间

看完文章仍有疑惑？ 推荐咨询下方专家律师

特邀答疑律师

平台工程建筑律师团队

官方账号极速响应服务保障

响应平均3分钟内

#工程款追讨的诉讼时效是多长时间马上提问

工程建筑相关分类推荐

更多

工程承包



工程施工

工程安全

工程纠纷

包头工程建筑律师推荐严格认证更多

刘海龙律师

响应时间一天内已帮助35人综评5.0

经验足口碑好

拨打电话

在线咨询

顾丹律师

响应时间一天内已帮助36人综评5.0

经验足口碑好

拨打电话

在线咨询

周泊廷律师

响应时间一天内已帮助221人综评5.0

经验足口碑好

拨打电话

在线咨询

徐艳杰律师

响应时间一天内已帮助136人综评5.0

经验足口碑好

拨打电话

在线咨询

李贞律师

响应时间一天内已帮助649人综评5.0

执业9年经验足口碑好

拨打电话

在线咨询

在线法律咨询

99%问题解决率深度沟通27w律师在线高效解决

严选律师

极速响应

隐私保障

专业解答

1分钟快速提问快速提问

刚刚内蒙古-包头用户提交了工程建筑相关咨询

1分钟前上海-卢湾区用户提交了涉外法律相关咨询

3分钟前香港-新界用户提交了劳动纠纷相关咨询

5分钟前辽宁-阜新用户提交了行政诉讼相关咨询

7分钟前陕西-汉中用户提交了公司法相关咨询

21,413位律师在线

更多推荐



工程款追讨诉讼时效是多久

诉讼时效

196人阅读

2023.03.13



如何追讨工程款,工程款如何追讨

建筑工程法规

176人阅读

2023.03.09



工程款追讨期限为多长时间

工程款纠纷

109人阅读

2023.03.01



工程款追讨的途径有哪些

工程款纠纷

1K+人阅读

2023.03.08

推荐包头工程建筑专业平台律师团队，可在线咨询

严选律师严格认证 • 平台监督

平台工程建筑律师团队

咨询律师



追讨工程款起诉状

起诉书

2K+人阅读

2023.03.19

在线问律师平台保障

极速响应已为超过5000万人提供法律解决方案问题解决率99%

21,413位律师在线立即咨询

工程款追讨期限为多长时间

常识109人阅读

工程款诉讼时效是多长时间

视频普法243人阅读

工程款欠条诉讼时效是多长时间

视频普法121人阅读

追讨工程款

法友问答171人阅读

追讨工程款

法友问答667人阅读

追讨欠款的诉讼时效

常识100人阅读

债务追讨的诉讼时效有多久

常识1K+人阅读

追讨工资的诉讼时效有多久

常识974人阅读

实际施工人如何追讨工程款

常识261人阅读

推荐包头工程建筑专业平台律师团队，可在线咨询

严选律师严格认证 • 平台监督

平台工程建筑律师团队

咨询律师

工程款追讨的途径有哪些

常识1K+人阅读

问题紧急？推荐咨询专业律师

27W专业律师 • 平均3分钟快速获得回复

快速咨询

华律网法律常识工程建筑工程纠纷工程款纠纷正文

首页

在线咨询

同城律师

热门问题

© 华律网版权所有在线客服

首页

找律师

拖欠工程款起诉时效

一、拖欠工程款起诉时间有多长

1、拖欠工程款起诉时间为三年。我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

2、法律依据:《民法典》第一百八十八条， 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院能不能根据权利人的申请决定延长。

二、拖欠工程款的法律责任主要表现在民事责任有哪些

1、发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人有权请求解除建设工程施工合同;

2、建设工程施工合同无效或解除，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款，初次验收不合格经修缮后合格的，也应当按照约定支付工程款，但承包人应当承担相应的修缮费用，但经修缮后仍不合格的，发包人可不予支付工程款;

3、承包方可以根据合同约定及实际情况主张违约金，逾期付款利息，停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失。

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。

工程款拖欠诉讼时效为几年

法律主观：

工程款 拖欠 诉讼时效期间 为三年，自当事人知道或应当知道其权益受到损害时起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《 民法典 》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

法律客观：

《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

民法典工程款纠纷在多长时间内可以起诉

一、民法典工程款纠纷在多长时间内可以起诉

1.工程验收合格后的3年内起诉有效。

2.《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条 【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

3.拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。在此有必要提醒:工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。

二、如何预防拖欠工程款

(一)严把合同关，有关工程款支付的条款应尽量细化

在对工程合同有关工程款条款进行审核时，要把握以下几点:

1、工程款支付时间应明确

对于预支款，应严格按照示范文本的规定，开工前七日内支付，否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个题目:一是工程进度款的计算，一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告，工程师在七日内应当核定，七天内不予核实的，施工人开列的工程量视为被认可。二是工程进度款的支付。规范的作法是双方确认计量结果后14天内，发包人应向施工人支付工程款，逾期不支付，又不能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工。

2、逾期支付的法律后果应具体

根据规定，有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应在专有条款中约定。比如说可以约定发包人逾期支付工程款的，可以约定逾期一日应按逾期金额的1%支付违约金。

3、工程结算款支付与分部分项工程或施工人承包工程竣工挂钩

一般建筑工程施工合同中约定，工程竣工验收后发包人支付工程结算款，但是全部工程验收还是承包方的施工部分竣工验收并不明确，有时发包方往往声称由于部分工程(往往是一些小的扫尾工程)未完工，无法组织工程竣工验收，而不支付早已完工的分部分项工程的工程结算款。

(二)公正应用法律规定以保护自己正当权益

由于建筑工程领域拖欠工程款题目的严重性，根据目前的立法和司法解释，有些规定是对建筑工程施工企业相当有利的，如何利用目前法律的相关规定，最大限度地保护自己的正当权益，是每一个建筑工程施工企业应当关注的。以下几点相关法律规定建筑工程施工企业应当加强学习并具体应用。

1、工程款优先支付的规定

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2、不及时竣工验收情况下工程造价结算款的确定

在司法实践中，发包方往往以各种理由拖延结算，但却在事实上将建设工程交付使用，严重地侵犯了承包人的正当权益，造成大量工程拖欠款的发生。最高院解释规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。按照规定，发包人应在收到竣工结算资料后28天内进行核实、确认或提出修改意见，并在确认后及时付清结算款。按照最高院的这一规定，假如发包方不按这一条款及时结算又不提出修改意见，就应当按竣工结算文件结算工程款。

3、实际施工人的保护

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉人，人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承包责任。这一规定的进步意义在于在没有合同关系的情况下，要求实际施工人所实施劳务的受益人，即建筑工程的发包人承担支付工程价款的法律责任，最大限度地体现了对实际施工人的保护。

4、拖欠工程款的利息计算

当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利息计息。利息从应付工程价款之日计算。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间:

1建筑工程已实际交付的，为交付之日;

2建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;

3建筑工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

施工企业必须留意学习和领会国家相关法律法规，因为这些规定都与建筑工程施工企业的亲身利益息息相关，以上内容就是我对“工程款纠纷在多长时间内可以起诉”问题进行的解答，

工程欠款起诉时效是多久

法律主观：

以下为大家解答工程欠款诉讼时效这些问题。大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过三年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面，怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。

在此有必要提醒，工程欠款的诉讼时效现在为三年，从知道或应当知道拖欠行为时起算，我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张，权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算，工程款已过诉讼时效时该怎么办？

各承包商可以采取书面发款发函，向清欠主管部门及相关部门投诉，与发包方补充协议或签订还款协议等办法，是诉讼时效中断。在工程欠款的追讨案例中，诉讼时效已过的例子有不少，因此在工程欠款发生后，债权方要及时向债务方追讨，了解清楚法律规定的工程欠款诉讼时效是多久，以避免过了诉讼时效而导致欠款追不回的风险。

法律客观：

《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

工程欠款的诉讼时效是多久？

法律主观：

对于 工程欠款纠纷 的案件，我国法律规定的诉讼时效是两年，如果有证据表明在该期间内，债权人向欠款人主张了权利，诉讼时效重新计算。在 建设工程施工合同 中，双方通常约定按工程形象进度给付工程款，所以造成许多工程欠款案件，难以确定工程款的具体给付日期。在2005年1月1日起实施的最高人民法院的司法解释中规定：“工程欠款的利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一)建设工程已实际交付的，为交付之日;(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为 当事人起诉 之日。”在本案中，虽然双方未在合同中约定工程款利息的给付。但由于该工程实际交付使用，所以从交付之日起，以36万元为本金，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准，计算工程款利息，直至该工程款给付完毕为止。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第五十九条 建筑施工企业 必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。第六十条建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑 工程质量标准 ，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第六十二条建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目;保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。第六十三条任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

法律客观：

《民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 第一百八十九条 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。 第五百零二条 依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

工程款纠纷诉讼时效多长

1、我国法律规定，工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。

2、慎重选择合作伙伴。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。

3、审查建设手续。有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。

4、请专业人员把好合同关。合同是承包方实现权利的最重要的凭证，合同是否规范、表达是否准确、严密、详细对承包人来讲十分关键。有的人常常认为施工合同都是格式文本，没有什么可以发挥的。其实，这种认识是不正确的，建设部推荐的格式文本是为了双方订立合同方便、规范，但格式合同里是很多可以选择的条款，并且有些是空白条款待当事人根据自己的具体情况填写。签订合同时一定要特别注意把工程款的支付方式、支付期限及违约责任约定清楚。

5、完善施工手续。相当一部分工程款纠纷的承包方由于手续不完善，无法取得证据，给对方可乘之机。这种情况下处理纠纷就很被动。故施工过程中，手续一定要完备。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方施工代表、监理的签字。

工程款拖欠诉讼时效为几年

法律分析：拖欠工程款的诉讼时效为三年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查，尤其是投资能力的审查，严格执行先落实资金，后上项目的原则，严格审查上报项目的资金落实情况。因主管部门审查不详，导致不良后果的，也要追究主管部门和主办人员的行政责任。政府有关部门对建设单位拟建项目的可行性研究报告，一定要严格遵守审批、审核程序，并委托在关咨询公司进行评估、审计，然后按行政程序审批，重大项目还可聘请国内外专家咨询。从而，避免出现重复建设及其他问题。整顿和规范建筑市场经济秩序是建筑业改革、发展、稳定的大事。各级计划、和建设部门都要认真执行国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定，依法查处招标投标活动中的违法违规行为，严格依法行政，并把清欠工程款当作一项任务来抓。

法律依据：《中华人民共和国民法典》 第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

拖欠工程款的诉讼时效

拖欠工程款的诉讼时效是三年。

拖欠工程款的起诉属于民事诉讼，因此拖欠工程款的起诉程序只要符合《民事诉讼法》即可，也就是说只要将起诉书提交人民法院，人民法院立案受理了，起诉程序就完成了，拖欠工程款的起诉状要注意：

1、首部，主要写明民事案件双方当事人的基本情况，必须有明确的请求对象。

2、正文，包括诉讼请求、事实和理由、证据和证据来源。

3、尾部，主要依次写明受诉人民法院全称、起诉人名称、起诉时间以及附项内容。

工程欠款纠纷证据

1、证明双方当事人身份的证据材料，个人的是双方身份证资料，公司的是双方工商登记资料，如营业执照或工商查询资料。

2、证明建设工程合同关系成立的证据材料，如合同，会议纪要，来往邮件、信函，现场工程签证单等等一切相关的证据材料。

3、证明建设工程合同履行情况的证据材料。

4、提交其它诉讼相关的证据资料，如向法院提交主张赔偿金额的计算方法及计算清单等，此外，施工方被拖欠建筑工程款的，除了是可以起诉发包人外，还可以将承包人、分包人等相关责任人员一并起诉索偿，被告人越多，就越有可能追回欠款。